国开电大本科《建设监理》网上形考任务试题及答案

时间：2020-12-04 13:26:20 来源：东东创业网 本文已影响人

相关热词搜索：

国开电大本科《建设监理》网上形考任务试题及答案 说明.资料整理于2020年11月30日。

第1次形考作业 试题及答案 姓 名：________________ 学 号：________________ 得 分：________________ 教师签名：________________ 《建设监理》作业1 说明：本次作业对应教材第1、2章内容，请于第4周之前完成。

一、单项选择题(每小题2分，共40分)www.botiku.com 1.工程建设过程的最后一环是(C)。

A.设计阶段 B.可行性研究 C.竣工验收 D.施工阶段 2.项目建议书的主要作用是(C)。

A.作好勘察和调查研究工作，落实外部建设条件，确定设计方案和设计单位 B.对项目在技木上是否可行和经济上是否合理进行科学的分析和论证 C.为推荐拟建项目做出说明，论述项目建设的必要性、条件的可行性和获利的可能性 D.保证项目建成后能及时投产或投入使用 3.建设监理任务的受托方是(A)。

A.工程监理单位 B.业主 C.设计单位 D.勘察单位 4.在工程项目建设过程中，超出监理合同授权范围的有关工程项目的重大决策的责任方为(A)。

A.项目业主 B.勘察单位 C.承建商 D.监理单位 5.《土木工程施工合同条件》要求监理工程师不偏不倚地处理施工合同中的有关问题，因此建设工程监理的性质具有(B)。

A.服务性 B.公平性 C.独立性 D.科学性 6.工程建设企业资质证书的有效期为(D)。

A.1年 B.2年 C.3年 D.5年 7.下列行为与监理工程师的职业道德相违背的是(D)。

A.不在施工、材料和设备的生产供应等单位兼职 B.不以个人名义承揽监理业务 C.坚持独立自主的开展工作 D.同时在两个监理单位注册和从事监理活动 8.监理工程师与监理员的主要不同点在于(B)。

A． 从事的工作内容不同 B． 监理工程师有岗位签字权 C． 要求的具有的学历高低不同 D． 从事工程建设项目年限不同 9.明确各级目标控制人员的任务和职责分工应属于(A)。

A.组织方面 B.技术方面 C.经济方面 D.合同方面 10.项目监理机构监理人员对施工现场进行定期或不定期的检查活动称为(B)。

A.平行检查 B.旁站 C.巡视 D.见证取样 11.下列关于直线制监理组织形式说法有误的一项是(C)。

A.直线制监理组织形式是一种线性组织结构，其本质就是使命令线性化 B.直线制监理组织形式中每一个工作部门、每一个工作人员都只有一个上级 C.直线制监理组织形式整个组织结构中自下而上实行垂直领导 D.直线制监理组织形式通常不设职能机构，只设职能人员协助主管人工作 12.工程建设强度可用来衡量(A)。

A.工程建设的紧张程度 B.工程建设的复杂程度 C.工程建设的进展速度 D.工程质量的好坏程度 13.工程建设强度越大，需投入的监理人员(B)。

A． 越少 B． B.越多 C． C.不变 D． D.无法确定 14.工程项目的监理实践中的总负责人是(A)。

A． 总监理工程师 B.总监理工程师代表 C.专业监理工程师 D.监理员 15.单位时间内投入的工程建设资金的数量称为(A)。

A.工程建设强度 B.工程的复杂程度 C.工程的组织形式 D.工程的规模大小 16.委托监理合同签订后，由总监理工程师的主持在详细占有工程项目有关资料的基础上编制的开展监理工作的指导性文件通常是指(A)。

A.监理规划 B.监理实施细则 C.工程进度报表 D.承建方索赔文件 17.监理规划编写的主持人是(B)。

A.承建商 B.项目总监理工程师 C.专业监理工程师 D.监理员 18.经监理单位法定代表人同意，由总监理工程师书面授权，代表总监理工程师行使其部分职责和权力的项目监理机构中的监理工程师指的是(A)。

A.总监理工程师代表 B.总监理工程师 C.专业监理工程师 D.监理员 19.下列关于建设工程监理的招标方式说法有误的一项是(C)。

A.建设工程监理招标可分为公开招标和邀请招标两种方式 B.公开招标属于非限制性竞争招标 C.相比公开招标，邀请招标的准备招标、资格预审和评标的工作量大 D.邀请招标属于有限竞争性招标，也称为选择性招标 20.通常所说的FIDIC 指的是(B)。

A.国内土木工程协会 B.国际咨询工程师联合会 C.国际建造师教育联合会 D.国内土木工程师联谊会 二、多项选择题(每小题3分，共30分) 1.项目在开工建设之前要切实做好各项准备工作，其主要内容包括(ABCDE)。

A.征地、拆迁和场地平整 B.完成施工用水、电、路等工程 C.组织设备、材料订货 D.准备必要的施工图样 E.组织施工招标投标，择优选定施工单位 2.建设工程监理实施依据包括法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同等，下列各项属于法律法规的是(ABDE)。

A.《建筑法》 B.《建设工程质量管理条例》 C.《建设工程监理与相关服务收费标准》 D.《合同法》、 E.《招标投标法实施条例》 3.工程监理企业按资质分为(ABC) 。

A.综合资质 B.专业资质 C.事务所资质 D.甲级资质 E.乙级资质 4.建设工程监理的意义在于(ABCDE)。

A.有利于提高建设工程投资决策科学化水平 B.有利于规范工程建设参与各方的建设行为 C.有利于促使承建单位保证建设工程质量和使用安全 D.有利于政府加强对工程建设领域的监督管理 E.实行监理制度，是对外开放、加强国际合作，与国际惯例接轨的需要 5.工程项目三大目标间的对立关系表现在(ABC)。

A.提高质量标准就增加投资 B.提高质量标准就延长工期 C.缩短工期就增加投资 D.提高质量工程不返工，相当于缩短工期 E.缩短工期，项目提前动用，增加经济效益 6.下列属于建设工程监理招标工作内容的有(ABCDE)。

A.招标准备 B.发出招标公告或投标邀请书 C.组织资格审查 D.编制和发售招标文件 E.开标、评标和定标 7.在公路工程中，监理组织应具备的专业人员包括(ABD)。

A.公路专业 B.桥梁专业 C.装饰专业 D.测量专业 E.给排水专业 8.现场监理组织人员数量的确定，一般应考虑的因素包括(ABCD)。

A.工程建设强度 B.工程复杂程度 C.工程的专业种类 D.监理人员的业务素质　 E.工程当地的物价水平 9.下列属于专业监理工程师工作职责的是(BCDE)。

A.全面负责和主持项目监理业务工作 B.负责编制本专业的监理实施细则 C.根据本专业监理工作实施情况做好监理日志 D.负责本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证 E.负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收 10.监理规划审核的内容主要包括(ABCDE)。

A.监理范围、工作内容及监理目标 B.项目监理机构 C.工作计划 D.工程质量、造价、进度控制方法 E.监理工作制度 三、案例分析题(30分) 某工厂建设项目分两期工程建设，项目业主与某一监理公司签订了建设监理委托合同，委托工作范围包括一期工程施工阶段监理和二期工程设计与施工阶段监理。

总监理工程师在该项目上配备了设计阶段监理工程师8人，施工阶段监理工程师20人，并分设计阶段和施工阶段制定了监理规划。

子项目监理工程师王工在一期工程的施工监理中发现承包方未经申报，擅自将蒸馏塔设备安装工程分包给某安装公司并进场施工，立即向承包方下达了停工指令，要求承包方上报分包单位资质材料。承包方随后送来了该分包单位的资质证明，王工审查后向承包方签署了同意该分包单位分包的文件。王工还审核了承包方送来的蒸馏塔设备安装工程施工进度的保证措施，并提出了改进建议。承包方反映，由于业主供应的部分材料尚未到场，有些保证措施无法落实，会影响工程进度。王工说：“我负责给你们协调，我去施工现场巡视一下，就找业主。

问题：
1.该项目的监理公司应派出几名总监理工程师？为什么？总监理工程师监理项目监理机构应选择什么结构形式？总监理工程师分阶段制定监理规划是否妥当？为什么？ 答：该项目监理工程师应派一名总监理工程师。因为项目只有一份监理委托合同(或一个项目监理机构)。

总监理工程师应选择按建设阶段分解的直线制监理组织形式。

分阶段制定监理规划妥当。因为该工程项目包含设计阶段监理和施工阶段监理。

2.根据监理人员的职责分工，指出王工的工作哪些是履行了自己的职责，哪些不属于王工应履行的职责？不属于王工履行的职责应属于谁履行？ 答：王工的问职责题：
要求承包方上报分包单位资质材料；
审查进度保证措施，提出改进建议；
巡视现场，这些均属于王工的职责。

不属于王工的职责有：下达停工令；
审查确认分包单位资质；
协调业主与承包方关系。这些都属于总监理工程师的职责。

第2次形考作业 试题及答案 姓 名：________________ 学 号：________________ 得 分：________________ 教师签名：________________ 《建设监理》作业2 说明：本次作业对应教材第3、4章内容，请于第11周之前完成。

一、单项选择题(每小题2分，共40分) 1.合同的主体是(A)。

A.合同签约双方的当事人 B.合同当事人的权利义务共同指向的对象 C.合同当事人之间的具体权利和义务 D.基于出生而成为民事法律关系主体有生命的人 2.赠与人将自己的财产无偿给予受赠人，受赠人表示接受赠与的合同指的是(B)。

A.买卖合同 B.赠与合同 C.借款合同 D.技术转让合同 3.建设工程合同的形式通常应当采用(D)。

A.买卖形式 B.登记形式 C.口头形式 D.书面形式 4.建筑工程中的“交钥匙合同”指的是(A)。

A.总包合同 B.设计合同 C.施工合同 D.设计—材料供应合同 5.施工合同当事人是(C)。

A.监理方和业主 B.监理方和设计方 C.发包人和承包人 D.监理方和施工方 6.在没有施工图的情况下，或虽有施工图而对工程的某些条件尚不完全淸楚的情况下，不能比较精确地计算工程量，但又不使双方承担过大的风险，宜采用的合同形式是(C)。

A.固定总价合同 B.计量估价合同 C.单价合同 D.成本加酬金合同 7.合同管理目标是指(A)。

A.合同管理活动应当达到的预期结果和最终目的 B.设立合同管理机构，配备合同管理人员 C.增强合同观念和合同意识 D.熟悉合同的相关法律知识 8.当事人一方(要约人)希望和他人(受约人)订立合同的意思表示称为(B)。

A.邀约 B.要约 C.承诺 D.保证 9.下列关于承诺说法有误的一项是(B)。

A.承诺通知到达要约人时生效，承诺生效时合同成立 B.承诺应当以通知的方式作出，禁止通过行为表示承诺 C.承诺只能由受约人或 其合法代理人表示 D.承诺一般只能在要约有效期内作出 10.合同的履行是指(A)。

A.当事人双方依据合同的条款，实现各自享有的权利，并履行各自应负的义务 B.当事人双方依法就合同的主要条款经过协商一致，签订合同 C.中标单位应向招标单位送交由开户银行出具的履约保证金书 D.合同谈判成立的过程，往往是要约——新要约——更新的要约一直到承诺的过程 11.债务人或者第三人向债权人以不转移占有的方式提供一定的财产作为抵押物，用以担保债务履行的担保方式指的是(B)。

A.保证 B.抵押 C.留置 D.质押 12.合同当事人在签订合同之后，在没有履行或没有完全履行前，经双方协商一致，对合同的内容进行修订和调整所达成的协议，此种情况称为(B) A.合同撤销 B.合同变更 C.合同签订 D.合同履行 13.当事人双方就合同履行过程中出现的问题和未按合同规定履行的后果而发生的分歧意见和争议称为(C)。

A.合同解除 B.合同变更 C.合同纠纷 D.合同履行 14.下列关于合同仲裁说法有误的一项是(C)。

A.仲裁”，也可称为“公断 B.仲裁须有仲裁协议 C.若选择仲裁为解决纠纷的方式，终局栽决后，仍可以再向法院起诉 D.终局栽决后，一方若不执行栽决，对方可向有管辖权的人民法院申请强制执行 15.根据我国现阶段的建设工程监理的工作特点，监理工程师合同管理的主要内容是(A)。

A.建设工程施工合同的管理 B.建设工程设计合同的管理 C.建设工程监理合同的管理 D.建设工程勘察合同的管理 16.监理人给承包人发出的指示，承包人应遵照执行，如果监理人的指示错误或失误给承包人造成损失，赔偿的负责方应为(C)。

A.监理人 B.承包人 C.发包人 D.政府 17.施工过程中出现的变更包括两类，分别是(A)。

A.监理人指示的变更和承包人申请的变更 B.设计人的变更和承包人申请的变更 C.监理人指示的变更和设计人的变更 D.勘察人的变更和设计人的变更 18.监理人合同管理的核心工作是(B)。

A.工程变更 B.索赔管理 C.合同存档 D.质量控制 19.下列关于索赔说法有误的一项是(D)。

A.索赔是争取合理的赔偿，而不是无理的争利 B.索赔必须有可靠的依据和适当的解决方法 C.解决索赔的方法最通常的方式为协商、谈判和调解 D.索赔同守约是相互矛盾的 20.缺陷责任期的计算日期为(A)。

A.实际竣工日 B.工程验收日 C.验收申请日 D.工程开工日 二、多项选择题(每小题3分，共30分) 1.合同的三要素主要有(ACD)。

A.主体 B.权利 C.客体 D.内容 E.义务 2.合同双方的当事人在构成合同时必须遵循一定的基本原则，下列属于平等、自愿原则的有(ABCDE)。

A.当事人依自己意愿自主决定是否订立合同 B.在订立合同时，有权选择对方当事人 C.合同内容由当事人在不违法的情况下自思约定 D.在合同履行过程中，当事人可以协议补充或变更有关内容 E.双方可以协议解除合同 3.成本加酬金合同主要适用于开工前对工程内容尚不十分清楚的情况，在实践中的做法主要有(ABCD)。

A.成本加固定百分数酬金 B.成本加固定酬金 C.成本加浮动酬金 D.目标成本加奖罚 E.固定总价 4.完整的建设工程施工合同管理应包括(ABCDE)。

A.施工招标的策划与实施 B.合同计价方式及合同文本的选择 C.合同谈判及合同条件的确定 D.合同协议书的签署 E.合同履行检查 5.建设工程合同的特征主要包括(ABCDE)。

A.合同主体的严格性 B.合同标的的特殊性 C.合同履行期限的长期性 D.计划和程序的严格性 E.合同形式的特殊要求 6.建设工程合同的内容由当事人约定，下列包含在建设合同的条款有(ABCDE)。

A.当事人的名称或者姓名和住所 B.数量和质量 C.价款或者报酬 D.履行期限、地点和方式 E.违约责任 7.建设工程合同成立的有效条件包括(ACE)。

A.订立合同必须有双方当事人(或代理人)参加 B.预付定金 C.依法订立 D.采用口头形式 E.必须就合同的主要条款协商一致 8.狭义的工程险主要指的是(AB)。

A.建筑工程一切险 B.安装工程一切险 C.机器损坏险 D.机动车辆险 E.人身意外伤害险 9.施工阶段，监理工程师合同管理的主要内容有(BCD)。

A.对承包方进行资格审查 B.工程变更管理 C.合同纠纷的调解 D.工程分包管理 E.帮助业主弄淸各种法律关系 10.索赔报告的编制原则有(ABCDE)。

A.索赔申请要以书面形式递交给监理工程师，语言要简明扼要 B.实事求是 C.证据与资料须全面、准确、可靠 D.索赔费用计算准确、层次清楚 E.准确引用合同中相应的条款，或者法律条文，以及有关文件、协议、会议纪要等 三、案例分析题(30分) 对某项工程的施工，业主通过公开招标方式选定了承包商。签订合同时，业主为了约束承包商能保证工程质量，要求承包商支付了30万定金。业主与承包商双方在施工合同中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等都作了具体约定。

施工合同履行时，在基础工程施工中碰到地下有大量文物，使整个工程停工10天；
主体工程施工中由于施工机械出现故障，使进度计划中关键线路上的部分工作停工15天。两次停工，承包商都及时向监理工程师提出了工期索赔申请，并提供了施工记录。

问题：
1.招标时对承包商的资质审查的内容有哪些？ 答：对承包商资质审查的内容有：企业法人营业执照和资质证书、人员素质、设备和技术能力、财产状况、工程经验、企业信誉等。

2.监理工程师对两次索赔申请应如何处理？ 答：对第一次索赔：
(1)判定第一次索赔成立。因为：①遇到文物时的停工应视为业主应承担的风险，不属于承包商的责任，工期索赔理由成立；
②承包商及时提供了证据资料；
③承包商及时提相互了索赔申请。

(2)监理工程师根据监理记录核实延误的天数。

(3)监理工程师签发工期变更指令。

对第二次索赔：
(1)判定第二次索赔不成立。因为施工机械故障造成工期延误是承包商自己的责任，索赔无理由。

(2)监理工程师应在收到索赔申请后28天内作出答复，表示索赔不成立。

3.定金与预付款有什么区别？ 答：定金与预付款的区别：
(1)目的不同。定金的目的是为了证明合同的成立和确保合同的履行；
而预付款是为了解决承包商的工程准备和材料准备中的资金问题。

(2)性质不同。定金是担保形式，是法律行为；
而预付款是一种惯例，是约定俗成的习惯，不是法律行为。

(3)处理不同。定金视合同履行情况有不同的法律后果：①合同正常履行，定金返还；
②合同不履行，双方都无过错，定金返还；
③支付定金的一方不履行合同，无权获得返还定金；
④收取定金的一方不履行合同，双倍返还定金。预付款在工程进度款中按比例以扣还的方式归还。

4.监理工程师判定承包商索赔成立的条件是什么？ 答：监理工程师判定承包商索赔成立的条件：
(1)承包商受到了实际损失或损害；

(2)损失不是因承包商的过错造成；

(3)损害也不是承包商应承担的风险造成；

(4)承包商在合同规定的索赔时限内提出。

第3次形考作业 试题及答案 姓 名：________________ 学 号：________________ 得 分：________________ 教师签名：________________ 《建设监理》作业3 说明：本次作业对应教材第5、6章内容，请于第14周之前完成。

一、单项选择题(每小题2分，共40分) 1.工程项目质量控制即(A)。

A.为达到工程项目质量要求所采取的作业技术和活动 B.为加快进度所采取的作业技术和活动 C.为降低成本所采取的作业技术和活动 D.为保证安全生产所采取的作业技术和活动 2.工程项目质量控制按照实施者的不同分为业主方面的质量控制、政府方面的质量控制、承建商方面的质量控制，其中业主方面质量控制的特点是(A) A.外部的、横向的控制 B.内部的、横向的控制 C.外部的、纵向的控制 D.内部的、自身的控制 3.根据工程质量形成的时间阶段，施工阶段的质量控制可分为质量的事前控制、事中控制和事后控制，其中工作的重点应是(A)。

A.事前控制 B.事中控制 C.事后控制 D.不能确定 4.工程质量控制按其实施主体不同，分为自控主体和监控主体，下列均为监控主体的是(A)。

A.政府和监理单位 B.施工单位和设计单位 C.设计单位和建设单位 D.监理单位和勘察单位 5.质量检验的手段有目视检查、量测检查和实验检查等，其中对混凝土、钢筋、砖石的强度检验时，应采用(A)。

A.实验检查 B.量测检查 C.目视检查 D.不能确定 6.负责组织施工图纸会审的一方为(A)。

A.监理方 B.施工方 C.设计方 D.材料供应方 7.设计交底程序的第一步应为(D)。

A.撰写出会议纪要 B.研究和商讨，拟定出解决的方法 C.施工单位提出图纸中存在的问题和疑点，以及需要解决的技术难题 D.设计单位介绍设计意图、结构特点、施工及工艺要求、技术措施及关键问题 8.设计交底完成的时间应为(D)。

A.工程开工后 B.工程竣工前 C.工程竣工后 D.工程施工前 9.关于见证点、停止点描述不正确的一项是(B)。

A.见证点和停止点都是质量控制点 B.见证点的重要性高于停止点 C.一旦发生质量事故则难以挽救的施工对象，应设置停止点 D.停止点也可称为待检点 10.根据一定的质量标准，借助一定的检测手段来评估工程产品、材料或设备等性能特征或质量状况的工作指的是(A)。

A.质量检验 B.质量保证 C.质量分析 D.质量管理 11.下列关于监理工程师对材料的质量控制说法有误的一项是(B)。

A.材料质量抽样和检验的方法，应符合《建筑材料质量标准与管理规程》 B.对主要装饰材料及建筑配件，应在订货后要求厂家提供样品 C.对用于工程的主要材料，进场时必须具备正式的出厂合格证和材质化验单 D.工程中所有构件，必须具有厂家批号和出厂合格证 12.项目质量的施工环境因素较多，主要有(A)。

A.技术环境、施工管理环境和自然环境 B.技术环境、人文环境和自然环境 C.技术环境、施工管理环境和人文环境 D.人文环境、施工管理环境和自然环境 13.下列关于建设项目投资相关说法有误的一项是(C)。

A． 建设项目投资由设备工器具购置投资、建筑安装工程投资和工程建设其他投资组成 B． B.设备工器具投资反映了项目投资有机构成的高低，属积极投资 C.静态投资是指完成一个建设项目预计所需投资的总和 D.建设项目投资，一般是指进行某项工程建设所花费的全部费用 14.一般把建筑安装工程费，设备工器具费用，预备费中的基本预备费和其他费用(不含建设期投资贷款利息)之和，称为(B)。

A.风险投资 B.静态投资 C.投资控制 D.动态投资 15.建设项目的投资控制贯穿于项目建设的全过程，但重点应放在(B)。

A.施工和竣工阶段 B.决策和设计阶段 C.可行性研究和勘察极端 D.项目装修和试运行阶段 16.建设项目做出投资决策后，控制项目投资的关键就在于(C)。

A.勘察 B.设计 C.装修 D.施工 17.编制资金使用计划过程中最重要的步骤，就是(A)。

A.项目投资目标的分解 B.减少人员配备 C.确定工程项进度计划 D.编制进度计划的横道图 18.投资控制的目标是(A)。

A.力求工程实际投资不超过计划投资 B.确保不出现安全事故 C.确保按期完成任务 D.确保质量目标的实现 19.建设工程可行性研究的核心是(A)。

A.项目的经济评价 B.项目的规模评价 C.项目的质量评价 D.项目的地点评价 20.下列关于工程建设投资偏差的分析相关说法有误的一项是(A)。

A.投资偏差为负表示投资增加，为正表示投资节约 B.进度偏差对投资偏差分析的结果影响很小 C.纠偏的主要对象是业主的原因和设计的原因造成的投资偏差 D.纠偏首先要确定纠偏的主要对象 二、多项选择题(每小题3分，共30分) 1.项目监理机构在工程质量控制过程中，应遵循的原则主要有(ABCDE)。

A.坚持质量第一的原则 B.坚持以人为核心的原则 C.坚持以预防为主的原则 D.以合同为依据，坚持质量标准的原则 E.坚持科学、公平、守法的原则 2.近年来，我国建设行政主管部门先后颁发了多项建设工程质量管理规定，涉及的方面包括(ABCDE) A.工程质量监督 B.施工图设计文件审查 C.建设工程施工许可 D.工程质量检测 E.工程竣工验收与备案 3.建设工程竣工验收应当具备的条件包括(ABCDE)。

A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容 B.有完整的技术档案和施工管理资料 C.有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告 D.有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件 E.有施工单位签署的工程保修书 4.人对工程质量的影响非常重要，在工程监理质量控制需考虑的方面有(ABCDE)。

A.领导者的素质 B.人的理论、技术水平 C.人的生理缺陷和心理行为 D.人的错误行为 E.人的违纪违章 5.决策影响工程投资的主要因素有(ABCD)。

A.项目的建设规模 B.项目的建设水平 C.建设地点 D.可行性研究及投资估算 E.项目的监理单位 6.工程计量的依据包括(ABCE)。

A.质量合格证书 B.工程量清单 C.技术规范的计量支付条款 D.监理合同 E.设计图纸 7.竣工结算要有严格的审查，通常需做工作包括(ABCDE)。

A.核对合同条款 B.检查隐蔽工程验收纪录 C.落实设计变更签证 D.按图核实工程数量 E.执行定额单价和防止各种计算误差 8.导致投资偏差的原因可能有(ABCDE)。

A.物价上涨 B.设计原因 C.业主原因 D.法律法规更改 E.施工原因 9.一般来说，项目方案相关因素的不确定性是项目投资风险的根源，从这一基本思想出发，为减小项目投资的风险，可采取的对策有(ABCD)。

A.减小项目方案相关因素的不确定性 B.提高项目方案的经营安全性 C.严格控制负影响敏感因素的变动幅度 D.多方案中优选风险小的项目方案 E.增大项目的总投资 10.工程支付的条件包括(ABCDE)。

A.质量合格 B.符合合同条件 C.承包商的工作使工程师满意 D.变更项目必须有工程师的变更通知 E.支付金额必须大于临时支付证书规定的最小限额 三、案例分析题(30分) 事件1：工程开工前，总承包单位在编制施工组织设计时认为修改部分施工图设计可以使施工更方便、质量和安全更易保证，遂向项目监理机构提出了设计变更的要求。

事件2：专业监理工程师检查主体结构施工时，发现总承包单位在未向项目监理机构报审危险性较大的预制构件起重吊装专项方案的情况下，已自行施工，且现场没有管理人员。于是，总监理工程师下达了《监理工程师通知单》。

事件3：专业监理工程师在现场巡视时，发现设备安装分包单位违章作业，有可能导致发生重大质量事故。总监理工程师口头要求总承包单位暂停分包单位施工，但总承包单位未予执行。总监理工程师随即向总承包单位下达了《工程暂停令》，总承包单位在向设备安装分包单位转发《工程暂停令》前，发生了设备安装质量事故。

问题：
1.针对事件1中总承包单位提出的设计变更要求，写出项目监理机构的处理程序。

答：针对事件1中总承包单位提出的设计变更要求，写出项目监理机构的处理程序。

(1)总监理工程师组织专业监理工程师审查总承包单位提交的设计变更要求 (2)若审查后同意总承包单位的设计变更申请，按下列程序进行：
①项目监理机构将审查意见提交给建设单位；

②项目监理机构取得设计变更文件后，结合实际情况对变更费用和工期进行评估；

③总监理工程师就评估情况与建设单位和总承包单位协商；

④总监理工程师签发工程变更单；

⑤若审查后不同意总承包单位的设计变更申请，应要求施工单位按原设计图纸施工。

2.根据《建设工程安全生产管理条例》规定，事件2中起重吊装专项方案需经哪些人签字后方可实施？ 答：方案需经总承包单位技术负责人、总监理工程师签字后方可实施。

3.指出事件2中总监理工程师的做法是否妥当？说明理由。

答：理由：承包单位起重吊装专项方案没有报审，现场没有专职安全生产管理人员，依据《建设工程安全生产管理条例》，总监理工程师应下达《工程暂停令》，并及时报告建设单位。

4.事件3中总监理工程师是否可以口头要求暂停施工?为什么？ 答：理由：紧急情况下，总监理工程师可以口头下达暂停施工指令，但在规定的时间内应书面确认。

第4次形考作业 试题及答案 姓 名：________________ 学 号：________________ 得 分：________________ 教师签名：________________ 《建设监理》作业4 说明：本次作业对应教材第7章内容，请于第17周之前完成。

一、单项选择题(每小题2分，共40分) 1.建设工程进度控制的最终目的是(A)。

A.确保建设项目按预定的时间动用或提前交付使用 B.确保建设工程项目实现最大经济效益 C.确保建设工程质量合格 D.避免产生安全事故 2.用来确定建设工程项目中所包含的各单位工程的施工顺序、施工时间及相互衔接关系的计划，称为(A) A.施工总进度计划 B.项目投资计划 C.建设项目规划 D.建设项目策划 3.单位工程施工进度计划的编制时，第一步应(A)。

A.划分工作项目 B.绘制施工进度计划图 C.计算工程量 D.施工进度计划的检查与调整 4.影响建设工程项目进度最大的干扰因素是(A)。

A.人为因素 B.技术因素 C.设备与构配件因素 D.水文地质与气象因素 5.关于工程延误和工程延期概念描述不准确的一项是(A)。

A.工程延误与工程延期是同一概念 B.工程延误是由于承包商自身原因造成的工期拖延 C.工程延期经监理工程师审查批准后，所延长的时间属于合同工期的一部分 D.导致工程延期的原因可能有工程变更引起工程量增加、业主的干扰和阻碍等因素 6.工程进度表可采用横道图比较法绘制，下列关于横道图比较法相关说法有误的一项是(D)。

A.采用横道图比较法，可以形象、直观地反映实际进度与计划进度的比较情况 B.横道图比较法适用于工程项目中某些工作实际情况与计划进度的局部比较 C.横道图比较法可分为匀速进展横道图比较法和非匀速进展横道图比较法 D.横道图比较法由于其以横道计划为基础，因而几乎没有什么局限性 7.对于一个工程项目的网络计划来说，如果以其中各项工作的最早开始时间安排进度而绘制S曲线，称 为(C)。

A.MS曲线 B.LS曲线 C.ES曲线 D.WS曲线 8.单代号网络中箭线表示(D)。

A.工作 B.费用 C.工作开始时间 D.工作之间连接 9.在网络图中，对于某工作而言，与该工作无工艺约束关系并同时进行的工作即为该工作的(A)。

A.平行工作 B.紧后工作 C.紧前工作 D.垂直工作 10.生产性工作之间由工艺过程决定的、非生产性工作之间由工作程序决定的先后顺序关系称为(C)。

A.组织关系 B.前后关系 C.工艺关系 D.虚实关系 11.在网络图上加注工作时间参数而编制成的进度计划指的是(A)。

A.曲线计划 B.网络计划 C.投资计划 D.横道图计划 12.下列关于工期相关说法有误的一项是(D)。

A.工期泛指完成一项任务所需要的时间 B.计算工期是根据网络计划时间参数计算而得到的工期 C.要求工期是任务委托人所要求的工期 D.实际工期是在要求工期和计算工期的基础上综合考虑需要与可能而确定的工期 13.下列关于关键线路相关说法有误的一项是(B)。

A.在关键线路上可能有虚工作存在 B.在一个网络计划中，只能有一条关键线路 C.关键线路上各项工作的持续时间总和应等于网络计划的计算工期 D.网络计划中的关键线路一般用粗箭线或双线箭线标出，也可以用彩色箭线标出 14.网络计划的优化主要包括(A)。

A.工期优化、费用优化和资源优化 B.工期优化、质量优化和资源优化 C.工期优化、费用优化和质量优化 D.质量优化、费用优化和资源优化 15.在安全生产措施控制失效情况下，为避免或减少可能引发的伤害或其他影响而采取的补救措施和抢 救行为，称为(A)。

A.应急救援 B.安全生产事故处理 C.安全生产 D.安全监理 16.安全管理的中心问题是(D)。

A.降低工程造价成本 B.缩短工程进度工期 C.提高工程建设质量 D.保障人的安全和生产的顺利进行 17.下列关于安全生产相关说法有误的一项是(D)。

A.安全教育的目的是提高全员安全素质 B.对从事有尘、毒危害作业的工人，要进行专业安全教育 C.未掌握安全操作要领前，新工人不能独立工作 D.项目安全员不需要进行安全培训和安全教育 18.下列关于信息的概念和特征相关说法有误的一项是(C)。

A.信息是以数据形式表达的客观事实，是一种已被加工或处理成特定形式的数据 B.数据是信息的表现形式，是人们用来反映客观世界而记录下来的可鉴别的符号 C.数据是信息的载体，任何数据都是信息 D.信息能够提髙人们对事物认识的深刻程度 19.对原始信息去粗取精、去伪存真的加工过程称为(D)。

A.信息传递 B.信息收集 C.信息储存 D.信息处理 20.为了提高检索，传递和使用效率，监理信息储存宜采用的形式为(C)。

A.纸张 B.交卷 C.电子计算机及其他微缩系统 D.录音录像 二、多项选择题(每小题3分，共30分) 1.工序控制一般包括(ABCD)。

A.施工机械、物资供应计划 B.技术组织措施计划 C.施工进度计划控制 D.工程施工过程控制 E.工程造价控制 2.网络计划的涉及到的时间参数有(ABCDE)。

A.最早开始时间 B.最迟完成时间 C.最早完成时间 D.总时差 E.自由时差 3.绘制双代号网络图时，一般应遵循的基本原则包括(ABCDE)。

A.网络图必须按照已定的逻辑关系绘制 B.网络图中严禁出现从一个节点出发，顺箭线方向又回到原出发节点的循环回路 C.网络图中严禁出现双向箭头和无箭头的连线 D.严禁从箭线上引入或引出箭线 E.绘制网络图时，宜避免箭线交叉 4.施工进度控制工作细则是在建设工程监理规划的指导下，由项目监理班子中进度控制部门的监理工程 师负责编制的更具有实施性和操作性的监理业务文件，其主要内容可涉及(ABCDE)。

A.施工进度控制目标分解图 B.施工进度控制的主要工作内容和深度 C.进度控制人员的职责分工 D.与进度控制有关各项工作的时间安排及工作流程 E.施工进度控制目标实现的风险分析 5.编制施工总进度计划的依据包括(ABC)。

A.施工总方案 B.资源供应条件 C.合同文件 6.编制施工总进度计划的依据包括(ABCDE)。

A.施工总方案 B.各类定额资料 C.合同文件 D.工程项目建设总进度计划 E.建设地区自然条件 7.建设工程安全生产管理监理工作的原则有(ABC)。

A.“安全第一，预防为主”的原则 B.以人为本、关爱生命，维护作业人员合法权益的原则 C.职权与责任一致的原则 D.“百年大计，质量为本”的原则 E.效率至上的原则 8.下列属于建设工程安全生产管理制度的是(ABCDE)。

A.安全生产责任制度 B.安全生产教育制度 C.安全生产检查制度 D.高处作业安全管理制度 E.职工伤亡事故报告制度 9.信息管理的环节主要有(ABCDE)。

A.信息收集 B.信息加工整理 C.信息传递 D.信息储存 E.信息使用 10.建设工程监理信息的来源包括(ABCDE)。

A.建设单位 B.施工承包单位 C.设计单位 D.监理组织内部各个部门 E.材料供应单位 三、案例分析题(30分) 某实施施工监理的工程，建没单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》与甲施工单位签订了施工总承包合同。合同约定：开工日期为2017年3月1日，工期为302天：建设单位负责施工现场外道路开通及设备采购；
设备安装工程可以分包。

经总监理工程师批准的施工总进度计划如图1所示(时间单位：天)。

图1施工总进度计划 工程实施中发生了下列事件：
事件1：由于施工现场外道路未按约定时间开通，致使甲施工单位无法按期开工。2017年2月21日，甲施工单位向项目监理机构提出申请，要求开工日期推迟3天，补偿延期开工造成的实际损失3万元。经专业监理工程师审查，情况属实。

事件2：C工作是土方开挖工程。土方开挖时遇到了难以预料的暴雨天气，、工程出现重大安全事故隐患，可能危及作业人员安全，甲施工单位及时报告了项目监理机构。为处理安全事故隐患，C工作实际持续时间延长了12天。甲施工单位申请顺延工期12天、补偿直接经济损失10万元。

问题：
1.事件1中，项目监理机构应如何答复甲施工单位的要求？说明理由。

答：答复：同意推迟3天开工(或：同意2016年3月4日开工)，同意赔偿损失3万元。

理由：场外道路没有开通属建设单位责任，且甲施工单位在合同规定的有效期内提出了申请。

2.事件2中，收到甲施工单位报告后，项目监理机构应采取什么措施？应要求甲施工单位采 取什么措施？对于甲施工单位顺延工期及补偿经济损失的申请如何答复？说明理由。

答：采取措施：下达施工暂停令。要求：撤出危险区域作业人员，制订消除隐患的措施或方案，报项目监理机构批准后实施。

答复：由于难以预料的暴雨天气属不可抗力，施工单位的经济损失不予补偿；

理由：因C工作延长12天，只影响工期1天，故只批准顺延工期1天。